1．500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）进行核对（审查）并提出审查意见。 A：20天 B：30天 C：40天 D：45天 [标准答案]：B [答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条
2．当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（ ）作为结算工程价款的根据。 A：另行订立的施工合同 B：双方协商解决 C：重新计算工程价款 D：备案的中标合同 [标准答案]：D
[答案来源]： 《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条
3．工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（ ）。
A：质监部门不予办理备案手续 B：建管部门不予办理权属登记
C：城建档案部门不予办理备案登记 D：有关部门不予办理权属登记 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程价款结算暂行办法》第21条
4．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（ ）。
A：支持 B：经上级主管部门同意可以进行
C：向仲裁机构申请同意后可以进行 D：不予支持 [标准答案]：D [答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条
5．包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（ ）。
A：10% B：20% C：30% D：40% [标准答案]：C [答案来源]：《结算办法第12条》
6．当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照（ ）。 A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 B：中国人民银行发布的利率计息 C：中国人民银行同期贷款利率计息 D：中国人民银行发布贷款利率计息 [标准答案]：A [答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条
7．取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后（ ） 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1 B：2 C：3 D：4 [标准答案]：C
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条 8．按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由（ ）负责。
A：分包单位 B：总承包单位 C：建设单位 D：监理单位 [标准答案]：B
[答案来源]：见教材P3
9．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（ ），以书面形式通知所有招标文件收受人。 A：至少7日前 B：至少10日前 C：至少15日前 D：至少20日前 [标准答案]：C [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P18
10．造价目标、进度目标、质量目标之间的关系是（ ）的关系。 A：矛盾 B：一致 C：对立 D：对立统一 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P45 11．（ ）是建设工程项目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A：成本计划 B：成本控制 C：成本核算 D：成本分析 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P50 12．建设项目投资决策和建设实施两个发展时期可分为若干阶段，这些阶段之间的先后顺序（ ）。
A：不能进行交叉，也不能任意颠倒次序 B：不能进行交叉，但可以适当颠倒次序
C：可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序 D：可以进行合理的交叉，也可以适当颠倒次序 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P39 13．以下项目成本控制的方法表述错误的是（ ）。
A：项目成本分析表法 B：工期—成本同步分析法 C：挣值分析法 D：定率计算法 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P51 14．建筑安装工程造价指数属于（ ）。
A：综合造价指数 B：单项价格指数 C：人工费价格指数 D：主要材料价格指数 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P136
15．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（ ）。 A：EPC承包合同 B：施工总承包合同 C：单项工程承包合同 D：特殊专业工程承包合同 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P59
16．根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不正确的是（ ）。 A：仲裁裁决具有法律约束力
B：裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁，仲裁机构应予受理 C：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定 D：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P17 17．设备进口的关税计算公式是（ ）。 A：关税＝离岸价格×进口关税税率 B：关税＝到岸价格×进口关税税率 C：关税＝原币货价×进口关税税率 D：关税＝货价×进口关税税率 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P96 18．下列给出的费用属于措施费的项目有（ ）。 A：养老保险费 B：环境保护费 C：失业保险费 D：工程排污费 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P87 19．建设工程施工投标文件内容不包括（ ）。 A：履约保证金 B：授权委托书 C：资格审查表 D：辅助资料表 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P212
20．采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（ ）负责。 A：工程造价咨询人 B：投标人
C：设计人 D：招标人 [标准答案]：D
[答案来源]： 川建发[2009]67号文第10条 21．（ ）经过对招标控制价的复查后应作出书面结论，并将复查结论书面通知投诉人，被投诉人和招投标监督机构及该工程的项目审批部门。 A：造价咨询单位 B：工程造价管理机构 C：招投标代理机构 D：工程监理单位 [标准答案]：B
[答案来源]：川建发[2009]67号文第14条
22．当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（ ）时，实行中标人差额履约担保。
A：70% B：80% C：85% D：90% [标准答案]：C
[答案来源]： 川建发[2009]60号文第8条 23．包工包料工程的预付款按合同约定拨付，预付比例不低于合同金额的（ ）。 A：5% B：10% C：15% D：20% [标准答案]：B
[答案来源]：川建发[2009]67号文第39条
24．投标报价的编制依据下面说法错误的是（ ）。
A：招标文件 B：咨询单位书面答复的有关资料 C：企业定额
D：建设工程设计文件及相关资料 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P213
25．索赔事件发生后（ ）天内，承包商向监理（业主）发出书面形式的索赔意向通知。
A：7天 B：14天 C：21天 D：28天 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P232
26．工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（ ）和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 A：原建设行政主管部门 B：原招标机构 C：原规划管理部门 D：原财政部门 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P223 27．竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（ ）汇总和编制。
A：建设单位 B：施工单位 C：监理单位 D：造价咨询企业 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P251
28．投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，内容因行业不同各异，一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。单项工程投资属于以上哪个层次的指标（ ）。 A：建设项目综合指标 B：单项工程指标 C：单位工程指标 D：以上都不是 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P118
29．材料预算价格是指材料从其来源地到达（ ）价格。 A：工地 B：施工操作地点
C：工地仓库 D：工地仓库堆放场地后的出库
[标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P125
30．全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（ ）。
A：1% B：3% C：5% D：10% [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》P269
31．根据《四川省造价员管理暂行办法》的规定，下列工作中属于造价员执业范围的是（ ）。
A：工程经济纠纷的调解 B：工程造价计价依据的审核与批准 C：工程投资估算的审核 D：工程经济纠纷的仲裁 [标准答案]：C
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第33条
32．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过（ ）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A：1个月 B：3个月 C：6个月 D：12个月 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》P1
33．根据 《招标投标法》的规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A：40 B：30 C：20 D：l5 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》P18
34．对于合同工期较短且工程合同总价较低的工程可采用（ ）。 A：固定总价 B：固定单价 C：可调价格 D：预算结算 [标准答案]：A
[答案来源]：财建[2004]369号文第8条 35．包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（ ）。
A：10% B：20% C：30% D：40% [标准答案]：C
[答案来源]：川建发[2009]67号文第39条
36．造价员完成的工程造价成果文件，应（ ），工程造价咨询企业应加盖资质专用章。
A：由本人签字 B：由本人签字 ，加盖执业专用章
C：由本人签字，加盖执业专用章和单位公章 D：加盖执业专用章和单位公章 [标准答案]：C
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第35条 37．下列关于格式条款说法不正确的是（ ）。
A：采用格式条款订立合同，有利于提高当事人双方合同订立过程的效率、减少交易成本
B：提供格式条款一方免除自己的责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效
C：对格式条款的理解发生争议时，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
D：格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款 [标准答案]：B [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P6-7 38．根据《建筑法》规定，下列表述正确的是（ ）。
A：经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程发包给具有相应资质条件的单位
B：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C：施工现场的安全由建筑施工企业和建设单位共同负责
D：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P2-3 39．建设工程各阶段要有效控制工程造价，关键应把握的环节中以下说法错误的是（ ）。
A：决策阶段做好投资估算 B：设计阶段强调限额设计 C：招标投标阶段重视施工招标
D：施工阶段加强合同管理与事中控制 [标准答案]：D [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P85
40．在间接费定额的基础数据指标中，不包括下面哪项指标（ ）。 A：全员劳动生产率 B：生产人员比例 C：全年有效施工天数 D：工资标准 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P130 41．审查设计概算的编制依据包括审查其（ ）。
A：科学性、合法性、时效性 B：合法性、时效性、适用范围 C：时效性、适用范围、科学性 D：适用范围、合法性、科学性 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P177 42．招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，（ ）。
A：以招标文件为准 B：以投标文件为准
C：以双方重新协商为准 D：根据招标文件和投标文件综合考虑 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P217
43．以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中，正确的是（ ）。 A：甲级企业可以在全国范围内承接业务 B：乙级企业只能在本省范围内承接业务
C：乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币以下建设项目的造价咨询业务 D：甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P30 44．建设工程项目是指为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程。以下不属于该过程的是（ ）。
A：策划 B：试运行 C：设备大修理 D：考核评价 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P38
45．在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（ ）。 A：风险事件发生的概率 B：风险清单 C：风险事故对项目目标的影响程度 D：风险等级 [标准答案]：B
[答案来源]：见教材P56
46．下列表述业主主要合同关系错误的有（ ）。 A：工程勘察 B：工程施工 C：工程咨询 D：工程分包 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P59
47．非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目（ ）的总和。 A：工程承发包价格 B：铺底流动资金投资 C：固定资产投资 D：建筑安装工程造价 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P80 48．（ ）是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，以及一定范围的风险费用组成。 A：直接费单价 B：建设项目总造价 C：综合单价 D：工程造价 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P102
49．有关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（ ）。 A：建设项目工程造价资料 B：单项工程造价资料 C：单位工程造价资料 D：其他 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P134 50．下列各项中，不属于流动资产的是（ ）。 A：现金 B：应付账款 C：应收账款 D：存货 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P156 51．下列说法不正确的是，在住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素有（ ）。 A：层高和净高 B：层数
C：建筑结构 D：建筑群体的布置形式 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P142
52．在建设工程招标投标中，资格审查分为资格预审和资格后审。经资格后审不合格的投标人( )。
A：不得参加投标 B：需重新提交审查资料
C：编制的投标书作废标处理 D：需酌情扣除评标得分 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P199 53．在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，业主不予计量之外，还包括( )。 A：因发包人原因造成返工的工程量 B：因承包商原因造成返工的工程量 C：因不可抗力造成返工的工程量 D：因不利施工条件造成返工的工程量
[标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P240
54．编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格变更文件、合同双方确认的工程量外，还应具备的资料有( )。 A：投标文件、招标文件及其它依据 B：施工预算书和材料价格变更文件等 C：工程现场签证单和材料限额领料单等 D：工程合同条款和施工预算书等 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P242 55．灾后修复工程宜采用（ ）。
A：总价合同 B：单价合同 C：成本加酬金合同 D：分包合同 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P68
56．考虑周转使用补充和回收的周转材料摊销量计算公式为（ ）。 A：摊销量=周转使用量+回收量 B：摊销量=周转使用量×（回收量×1.1） C：摊销量=周转使用量÷（回收量×1.1） D：摊销量=周转使用量-回收量 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P122 57 、工程造价咨询企业资质有效期为（ ）年 ：
A：2 B：5 C：3 D：4 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P29
58、工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（ ）的原则。 A：客观、公平、诚实信用 B：实事求是
C：公平、公正、公开 D：独立、客观、公正、诚实信用 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P30 59、注册造价工程师初始注册的有效期为（ ）年。 A：1 B：2 C：3 D：4 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P33
60、按照《注册造价工程师管理办法》的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（ ）。 A：其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章 B：其他全国造价员修改，并签字盖章
C：其他注册造价工程师修改，并签字盖章
D：其工作单位指定的工作人员修改并签字后盖章 [标准答案]：C
[答案来源]：建设部150号令第19条
61、现行《建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）》规定,施工企业按照有关标准规定对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费列入（ ）。
A：其他项目费 B：材料费 C：企业管理费 D：措施费 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P126
62建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用，人民法院（ ）。 A：不予支持 B：应予支持 C：支持发承包双方各承担50% D：支持发承包双方协商解决 [标准答案]：B
[答案来源]：法释[2004]14号文第3条
63、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（ ）。 A：应予支持 B：不予支持
C：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付
D：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付 [标准答案]：B
[答案来源]：法释[2004]14号文第6条 64、《四川省<全国建设工程造价员管理办法>实施细则》的规定，除（ ）登记的造价员外，其他单位登记的造价员出具的工程造价成果文件均应有注册造价工程师签字并盖执业专用章。
A：建设单位 B：财政评审中心 C：造价咨询单位 D：施工单位 [标准答案]：D
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第33条 33
65、 《四川省<全国建设工程造价员管理办法>实施细则》规定，全国造价员在工程造价从业活动中，受行政处罚，且行政处罚决定之日至申请登记之日不满（ ）年的，不予登记。 A：1 B：2 C：3 D：4 [标准答案]：B
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第20条 66、我省对《全国建设工程造价员资格证书》管理实行验证制度，验证不合格的，应限期改正。限期整改的期限为（ ）个月。 A：1 B：2 C：3 D：4 [标准答案]：C
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第49条
67、 《四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标控制价投诉处理暂行办法》规定，原公布的招标控制价≤5000万元的工程，经复查纠正后的招标控制价与原公布的招标控制价的误差（ ），则原公布的招标控制价为有效价。 A：≤±6% B：≤±5% C：≤±4% D：≤±3% [标准答案]：C
[答案来源]：川建发[2009]61号文第17条 68、在编制工程量清单招标控制价时，“其他项目费”中的施工机械台班单价应按（ ）计算。
A：按照计价定额附录的台班单价 B：机械的市场租赁单价
C：企业定额中的台班单价 D：工程造价管理机构发布的单价
[标准答案]：C
[答案来源]：川建发[2009]67号文第25条第（三）3款 35 67 、《建设工程安全文明施工费费用组成》规定，施工现场采用定型钢板做围挡所发生的费用，包含在（ ）中。
A：安全施工费 B：环境保护费 C：文明施工费 D：临时设施费 [标准答案]：D
[答案来源]： 川建发[2011]6号文第四条第1款 68、（ ）大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。 A：总价合同 B：可调总价合同 C：成本加酬金合同 D：单价合同 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P68
69 、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，（ ），必须采用工程量清单计价。
A：使用国有资金投资的建设工程发承包 B：非国有资金投资的工程建设工程
C：部分使用国有资金投资的工程建设项目
D：全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目 [标准答案]：A
[答案来源]： 《计价规范》 3.1.1条 70、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，合同价款的结算与支付等工程造价文件的编制与核对，应由（ ）人员承担。 A：具有专业资格的工程造价 B：具有高级专业技术职称的工程造价
C：具有中级以上专业技术职称的工程技术 D：具有资质的高级项目管理 [标准答案]：A
[答案来源]： 《计价规范》 1.0.4条 37
71、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）适用于（ ）的计价活动。
A：建设项目全过程 B：建设项目投资决策阶段 C：建设工程发承包及实施阶段 D：建设项目后评估阶段 [标准答案]：C
[答案来源]： 《计价规范》 1.0.2条
72、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，国有资金投资的建设工程招标，（ ）必须编制招标控制价。
A：招标人 B：造价咨询单位 C：招标代理单位 D：项目代建公司 [标准答案]：A
[答案来源]： 《计价规范》 5.1.1条 38
73、 《建筑安装工程费用项目组成》规定，将工程设备费列入（ ）。 A：设备费 B：机械费 C：材料费 D：企业管理费 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P86 74、以下说法正确的是（ ）。
A：工程量清单计价法和定额计价法是一回事 B：预算定额高于概算定额
C：机上人工属于机械费的第一类费用 D：施工定额是编制预算定额的基础 [标准答案]：D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P114 39
75、投标人少于（ ），招标人应该依法重新招标。 A：2个 B：3个 C：4个 D：5个 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P19
76、招标控制价的内容、编制依据应该与（ ）的规定相一致。 A：施工图纸 B：相关规范 C：招标文件 D：定额 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P208 40 77、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充，须在投标截止时间至少（ ）日前，发给所有获得招标文件的投标单位，修改或补充内容作为招标文件的组成部分。
A：7 B：15 C：20 D：28 [标准答案]：B
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P18 78、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定，投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 A：5 B：7 C：15 D：20
[标准答案]：A [答案来源]： 《计价规范》5.3.1 41 79、工程承包商应在索赔事件发生后（ ）天内，向业主方发出索赔意向通知。 A：7 B：14 C：28 D：60 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P232 80、（ ）是控制工程造价最有效的手段。
A：技术与经济相接合 B：采用新的施工技术 C：经济奖励 D：采用新的管理方法 [标准答案]：A
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P83
42 81、已知某挖土机的一次正常循环工作时间是3分钟，每循环一次挖土0.8立方米，工作班的延续时间为8小时，机械正常利用系数为0.85，则其产量定额为（ ）立方米/台班。
A：96.0 B：122.60 C：108.80 D：150.60 [标准答案]：C
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P124 82、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）适用于（ ）的计量和工程计量清单编制。
A：10-20KV以下电气工程 B：市政道路、市政庭院等电气安装工程
C：公共庭院喷灌及喷泉水设备安装工程 D：工业、民用、公共设施建设安装工程
[标准答案]：A [答案来源]： 《安装规范》1.0.2 43
83、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是( )。 A．未达到固定资产标准的设备购置费 B．达到固定资产标准的设备购置费 C．引进设备时备品备件的测绘费 D．引进设备的专利使用费 【答案】A
【解析】工器具及生产家具购置费，是指新建或改建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购貫费用。
84．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的( )。
A．环境保护 B．文明施工 C．安全施工 D．临时设施 【答案】B
【解析】用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用均属于安全文明施工措施费中的文明施工费。 44
85、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为( )万元。 A．65.60 B．67.00 C．68.20 D．69.36 【答案】D
【解析】建筑安装工程税金=2000×3.48% = 69.36万元。参见教材P
86、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是( )。 A．新产品试制费 B．水文地质勘察费 C．特殊设备安全监督检验费 D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费 【答案】D
【解析】A选项应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中；B属于勘察设计费；C属于特殊设备安全监督检验费。 45 87、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于( )。 A．设备及工器具购置费 B．基本预备费 C．工程建设其他费 D．建筑安装工程费 【答案】B
【解析】超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。
88.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是( )。
A．建设单位建设期后发生的利息 B．施工单位建设期长期贷款利息 C．建设单位建设期间发生的利息 D．国外贷款机构收取的转贷费 【答案】C 46
89、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是( )。
A．已完工程及设备保护费 B．超高施工增加费
C．大型机械设备进出场及安拆费 D．施工排水、降水费 【答案】A 【解析】已完工程及设备保护费是以项为单位计价的措施项目费，其他三项与完成工程实体有直接关系，并且可以精确计量的项目，用分部分项工程量清单的方式采用综合单价。
90．下列工人工作时间消耗中，属于定额工作时间的是( )。 A．混凝土浇筑时间 B．偶然停工（停水、停电）增加的时间 C．产品质量不合格返工的工作时间 D．准备施工图纸花费的时间 【答案】A
【解析】定额工作时间包括：准备与结束工作时间、基本工作时间、辅助工作时间、休息时间和不可避免的中断时间的消耗，其中A选项属于基本工作时间。 47
91、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是( )。 A．应付账款+预付账款+存货+年其他费用 B．应付账款+应收账款-存货+现金 C．应付账款+存货+预收账款+现金 D．预付账款+现金+应收账款+存货 【答案】D
【解析】流动资产=应收账款+预付账款+存款+库存现金。参见教材P
92．根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程（ ）。 A.风险费用 B.规费 C.措施费 D.企业管理费 ｛答案｝B
[解析]根据<<建筑安装工程费用项目组成>>（建标【2013】44号），规费包括社会保险费，住房公积金，工程排污费。 48
93、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），企业按规定为职工缴纳的基本养老保险属于（）
A,规费 B,企业管理费 C,措施费 D,人工费 【答案】A
[解析]规费包括社会保险费（养老保险费，失业保险费，医疗保险费，生育保险费，工伤保险费），住房公积金，工程排污费
94.编制某工程项目投资估算时，项目建设期2年，第一年贷款800万元，第二年贷款600万元，贷款利率10%，则该项目建设期利息总和为（ ）万元。 A.154 B.114 C.140 D.144 [答案]A
[解析]800/2*10%=40，（800+40+600/2）*10%=114，则利息总和为40+114=154 49
95、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳动保险费应计入（ ）。
A,规费 B,企业管理费 C,措施费 D,人工费 【答案】B
[解析]劳动保险和职工福利费属于企业管理费的一部分。
96.按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）投标的工程，完全不能竞争的部分是（）.
A.分部分项工程费 B.措施项目费 C.其他项目费 D.规费 【答案】D
【解析】安全文明施工费、税金和规费不得作为竞争性费用。 50
二、多项选择题
1．工程造价咨询企业不得有（ ）行为。
A：涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书 B：超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务 C：转包承接的工程造价咨询业务
D：除法律、法规另有规定外，未经委托人书面同意，工程造价咨询企业不得对外提供工程造价咨询服务过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P32 51
2．注册造价工程师执业资格通过（ ）取得。
A：全国造价工程师执业资格统一考试 B：资格互认 C：资格评审 D：资格认定 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P32 3、《四川省<全国建设工程造价员管理办法>实施细则》规定，全国造价员受聘于施工企业的，申请登记时应当提交下列资料（ ）。 A：《四川省“全国造价员” 登记申请表》 B：与聘用单位签订的劳动合同原件及复印件
C：聘用单位为其交纳的社会基本养老保险凭证复印件 D：聘用单位为其办理的人事代理合同复印件 [标准答案]：AB
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第19条 52
4、全国造价员有下列情形之一的，应注销造价员资格证和执业专用章：（ ）。 A：与当事人串通牟取不正当利益的 B：超越资格等级范围从事工程造价业务 C：同时在两个或两个以上单位执业的
D：涂改造价员资格证书和转借执业专用章的 [标准答案]：CD
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第50条
5、乙级造价咨询单位资质标准以下说法正确的是（ ）。
A：技术负责人已取得注册造价工程师证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，从事工程造价专业工作15年以上；
B：专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于6人；
C：专职专业人员中具有工程或者工程经济类专业技术职称的不少于8人； D：其他人员具有从事工程管理专业工作的经历。 [标准答案]：BCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P29-30 53 6、《四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标控制价投诉处理暂行办法》规定，工程造价管理机构在决定受理工程量清单招标控制价投诉后，应将投诉受理情况（ ）。
A：书面通知投诉人和被投诉人 B：电话通知投诉人和被投诉人
C：书面通知负责该工程招标文件备案的行政主管部门 D：书面通知与该工程有关的部门 [标准答案]：AC
[答案来源]：川建发[2009]61号文第11条
7、合同是平等主体的（ ）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 A：自然人 B：法人 C：其他组织 D：公司各部门 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P4
54
8、下列各项属于规费项目清单内容的有（ ）。 A：社会保险费 B：地方教育附加 C：住房公积金 D：工程排污费 [标准答案]：ACD
[答案来源]：川标[2013]44号文附件一（六）
9、采用工程量清单计价的工程，应在招标文件或合同中就（ ）事项等进行风险内容及其范围（幅度）的约定。
A：工程量清单中的工程量变动幅度在15%以上，超过部分或减少后剩余部分工程量的综合单价的调整
B：施工期内遇市场人工价格波动的调整 C：施工期内遇市场材料价格波动的调整 D：施工期内遇市场施工机械费波动的调整 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 川建发[2009]67号文第22条 55
10、在投标报价评审中，报价评审组发现投标报价有细微偏差，并按规定对其投标报价进行了修正。修正后对其投标应作废标处理的条件是（ ）。 A：投标人不接受修正结果的
B：投标人的评标价低于招标控制价相应价格的90％的 C：修正后的投标报价高于招标时公布的招标控制价的
D：投标人的评标价低于所有投标人评标价算术平均值的95%的 [标准答案]：AC
[答案来源]：川建发[202009]60号文第14条
11、根据《合同法》的规定，认定建设工程施工合同无效的情形有（ ）。 A：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 B：没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C：建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
D：承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P9 56
12、当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过（ ）等办法解决。
A：双方协商确定 B：按合同条款约定的办法提请调解 C：向有关仲裁机构申请仲裁 D：向人民法院起诉 [标准答案]：ABCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P246
13、 《工程量清单计价规范》规定，单位工程的工程造价由（ ）组成。 A：分部分项工程费和其他项目费 B：措施项目费
C：企业管理费和利润 D：规费和税金 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《计价规范》1.0.3
57 14、业主在选择建设工程施工合同的计价模式时，应当综合考虑的因素有（ ）。 A：工程项目的复杂程度 B：工程项目的设计深度
C：工程施工技术的先进程度 D：工程施工工期的紧迫程度 [标准答案]：ABCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P68 15、下列费用项目属于企业管理费的有（ ）。
A：财产保险费 B：固定资产使用费 C：工具用具使用费 D：社会保障费 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P87 58
16、按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为（ ）。 A：总价合同 B：单价合同 C：成本加酬金合同 D：施工总承包合同 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P68
17、 （ ）属于施工机械台班单价组成中的第一类费用。 A：折旧费 B：大修理费 C：经常修理费 D：燃料动力费 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P126 59
18、适于采用单价合同的工程是（ ）。
A：工期短的工程 B：工期长的工程 C：实施过程中不可预见因素较少的工程 D：技术复杂的工程 [标准答案]：BD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P68
19审查施工图预算方法中的重点抽查法具有的优点有（ ）。 A：全面、细致 B：简单易懂，便于掌握 C：审查时间短、效果好 D： 重点突出 [标准答案]：CD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P194 60
20、承包人向发包人提交竣工结算款支付申请中应包含的内容有（ ）。 A：竣工结算合同价款总额 B：累计已实际支付的合同价款 C：应预留的质量保证金 D：实际应支付的竣工结算款金额 [标准答案]：ABCD
[答案来源]： 《计价规范》 11.4.1
21、工程造价鉴定指工程造价咨询人接受（ ）委托，对施工合同纠纷案件中的工程造价争议，运用专门知识进行鉴别、判断和评定，并提供鉴定意见的活动。 A：工程发包人 B：工程承包人
C：人民法院 D：仲裁机关 [标准答案]：CD
[答案来源]： 《计价规范》 2.0.52 61
22、从工程建设各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节有（ ）。
A：决策阶段做好投资估算 B：设计阶段强调限额设计
C：招标投标阶段重视施工招标 D：施工阶段加强合同管理与事前控制 [标准答案]：ABCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P85
23、 《中华人民共和国合同法》由总则、分则和附则三部分组成。其中总则包括一般规定、合同的订立、（ ）、违约责任、其他规定。 A：合同权的利义务终止 B：合同的效力 C：合同的变更和转让 D：合同的履行 [标准答案]：ABCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P4 62
24、根据《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》规定，下列表述中正确的有（ ）。
A：建设工程造价员是指通过全国建设工程造价员统一考试合格的人员 B：造价员若需增项专业，需参加相应专业的专业应用知识考试。
C：社会公众可以通过四川造价信息网查询造价员资格、信用记录等信息
D：被注销资格证书者，如需重新从业上岗，在公开承认错误后方能恢复资格。 [标准答案]：BC
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第15、51条
25 《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中致使要约失效的有（ ）。 A：撤回要约的通知在要约到达受要约人之前或者与要约同时送达 B：拒绝要约的通知到达要约人
C：受要约人对要约的内容作出实质性变更 D：要约期限届满，受要约人已作出承诺。 [标准答案]：BC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P5 63 26、工程建设索赔活动中要想取得索赔成功，提出索赔要求必须符合的基本条件有（ ）。
A：客观性 B：合法性 C：合理性 D：科学性 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P228
27、在工程索赔实践中，承包商（ ）一般不允许索赔的。 A：对索赔事件发生原因不负有责任的有关费用
B：对索赔事件发生原因负有责任的有关费用 C：对不可抗力事件发生的费用
D：对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 [标准答案]：BD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P237 64
28、建设工程工程进度款结算方式分为（ ）。
A：按形象进度结算与支付 B：按月结算与支付 C：按季结算与支付 D：分段结算与支付 [标准答案]：BD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P240 29、下列说法正确的有（ ）。 A：安全文明费属于竞争性费用
B：项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的素质特征 C：工程量清单应由分部分项工程量清单、其他项目清单组成 D：工程量清单是工程量清单计价的基础 [标准答案]：BD [答案来源]：《计价规范》2～4页 65
30、根据《中华人民共和国土地管理法》的有关规定，下列关于土地管理的论述中，错误的有（ ）。
A：国家实行建设用地总量控制
B：国有土地的使用权均以出让方式取得
C：国家收回国有土地使用权均不支付补偿费 D：土地利用总体规划实行分级审批 [标准答案]：BC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P22-23
31、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正，逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下罚款的有（ ）。 A：涂改、出租资质证书的 B：新设立的分支机构不备案的
C：跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的
D：超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的 [标准答案]：BC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P32 66
32、下列关于建设工程项目分类的论述中，正确的有（ ）。 A：基本建设项目分为大型﹑中型﹑小型
B：更新改造项目分为限额以上和限额以下两类
C：建设工程项目按其投资来源可以划分为政府投资项目和非政府投资项目 D：建设工程项目按投资效益，可以划分为生产性投资项目和非生产性投资项目
[标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P39
33、分部分项工程量清单的项目名称应按（ ）确定。
A：附录的项目名称 B：附录的工程量计算规则 C：结合拟建工程的实际 D：附录的工作内容 [标准答案]：A、C [答案来源]：《建设工程工程量清单计价规范》 P4 67
34、下列施工机械台班单价的组成费用中属于第一类费用的是（ ）。 A：机械安拆费 B：经常修理费 C：燃料动力费 D：机上人工费 [标准答案]：A、B [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P126
35．下列关于建设工程施工专业分包合同订立的论述中，正确的有（ ）。 A：专业分包合同的当事人是发包人和分包人 B：专业合同的当事人是承包人和分包人
C：分包合同的计价方式，应与主合同中对该部分工程的约定相一致 D：分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务 [标准答案]：BCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P77 68
36、关于工程造价计价表述正确的是（ ）。
A：顺序是：分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价
B：影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量 C：发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平 D：承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平 [标准答案]：BCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P102
37．在下列工人工作时间中，属于非定额时间的有（ ）。 A：多余和偶然工作时间 B：休息时间
C：施工本身造成的停工时间 D：违反劳动纪律的损失时间 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P120 69
38、工程建设项目货物招标文件的组成包括( )。
A：投标须知 B：招标文件格式 C：技术规格、参数 D：合同主要条款 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P201 39．按照索赔的有关当事人分类，可分为( )。 A：工程承包商同业主之间的索赔 B：总承包商同分包商之间的索赔 C：分包商同业主之间的索赔
D：承包商同供货商之间的索赔 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P230 70
40、工程造价资料积累的内容包括（ ）。 A：建设项目和单项工程造价资料 B：单位工程造价资料 C：施工工序内容
D：新工艺、新技术分部分项工程的消耗资料 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P134 41．《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是（ ）。
A：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B：技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目 C：使用国有资金投资或国家融资的项目
D：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P196 71
42、工程工期索赔的计算方法主要有（ ）。
A：网络图分析和比例计算法 B：偏差比较法和比例计算法
C：横道图法和排列图分析法 D：平均值计算法和相对单位法 [标准答案]：AD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P238 43．建设项目竣工决算的内容有（ ）。 A：工程竣工图 B：建设项目竣工财务决算报表 C：工程竣工造价对比分析 D：新增固定资产价值 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P253 72
44、下列各项资料中，属于竣工验收依据的是（ ）。 A：可行性研究报告 B：施工图设计文件 C：投标书及其附件 D：工程承包合同文件 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P251 45．招标分为（ ）。
A：公开招标 B：公开议标 C：邀请招标 D：业主定标 [标准答案]：AC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P18 73
46、工程设计工作一般划分为（ ）阶段。
A：项目建议书设计 B：可行性研究设计 C：初步设计 D：施工图设计 [标准答案]：CD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P40 47．建设项目管理的三大目标是（ ）。
A：竣工验收目标 B：造价管理 C：质量管理 D：进度管理 [标准答案]：BCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P45 74
48、因不可抗力导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（ ）。
A：承包人员伤亡由承包人负责，并承担相应费用 B：承包人的停工损失由发包人承担
C：发包人人员伤亡由发包人负责，并承担相应费用 D：工程所需清理、修复费用，由发包人承担 [标准答案]：ACD
[答案来源]：川建发[2009]67号文第57条
49．发、承包人在签订合同时对工程价款的约定可选用下列约定方式（ ）。 A：固定总价 B：固定单价 C：系数包干 D：可调价格 [标准答案]：ABD
[答案来源]：财建[2004]369号文第8条 75
50、下列关于建设工程项目管理任务的论述中，正确的有（ ）。 A：从某种意义上讲，项目的实施过程就是合同订立和履行的过程 B：组织协调是实现项目目标必不可少的方法和手段 C：目标控制的措施包括组织、技术、经济、合同等措施 D：为了加快项目进度，环保措施可以列入后期工程实施 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P47 51．在建设工程项目风险中，承包商的风险包括（ ）。 A：决策错误风险 B：自然风险 C：缔约和履约风险 D：责任风险 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》P 55 76
52、建筑施工企业必须按照（ ）对建筑材料、构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
A：工程设计要求 B：施工技术标准 C：合同的约定 D：监理工程师的要求 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P4 53．建设工程项目按项目的投资来源划分为（ ）。
A：政府投资项目 B：基础性项目 C：公益事业项目 D：非政府投资项目 [标准答案]：AD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P39 77
54、因建设工程质量发生争议的，发包人可以以（ ）为共同被告提起诉讼。 A.总承包人 B.工程监理单位 C.分包人 D.实际施工人 [标准答案]：ACD
[答案来源]：财建[2004]369号文第25条 55．工程量清单应由（ ）编制。
A：招标人 B：施工单位造价人员
C：监理单位造价人员 D：具有相应资质的工程造价咨询人 [标准答案]：AD [答案来源]：《计价规范》P4 78
56、在下列各项中，属于造价员享有权利的是（ ）。 A：在限定范围内允许他人以本人名义执业 B：在工程造价成果文件上签字 C：使用造价员名称 D：在执业中保守技术、经济秘密 [标准答案]：BC
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第38条
57．发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（ ）。 A：未按约定支付工程价款的
B：提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C：未经承包人同意进行分包 D：不履行合同约定的协助义务的 [标准答案]：ABD
[答案来源]：法释[2004]14号文第9条 79
58、造价员有下列情形之一的，不予注册（ ）。
A：年龄超过60周岁的 B：申请在两个单位注册的 C：受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 D：在工程造价执业中有重大过失，受过行政处罚或者撤职以上行政处分，且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的 [标准答案]：BCD
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第20条
59．建设工程项目管理是通过（ ）等措施，保证工程项目质量、进度、造价目标得到有效控制。
A：合同管理 B：目标控制 C：风险管理 D：环境保护 [标准答案]：A、B、C [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P47 80
60、基本预备费包括（ ）。
A：在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、局部地基处理等增加的费用
B：建筑安装工程费及工程建设其他费用调整等增加的费用 C：超长、超宽、超重引起的运输增加费用
D：竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 [标准答案]：A、C、D
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P100 61．单位工程设计概算常用的编制方法有（ ）等。 A：比例估算法 B：类似工程预算法 C：概算定额法 D：概算指标法 [标准答案]：B、C、D [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P166-169 81 62、 《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有( )。 A：规费 B：暂列金额 C：总承包服务费 D：税金 [标准答案]：BC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P206-207 63．建设工程施工投标文件组成内容包括( )。
A：投标文件格式 B：投标保证金 C：资格审查表 D：投标书附录 [标准答案]：BCD [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P212 82
64承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行( )。 A：审查批准 B：提出追加投资建议 C：提出追加工程量建议 D：提出追加工日建议 [标准答案]：AB
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P223
65．根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（ ）。
A：有上级主管部门对验收项目批准的各种文件 B：有完整的施工管理资料
C：发包人已按合同约定支付工程款 D：有承包人签署的工程质量保修书 [标准答案]：BCD [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P250 83
66、 《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（ ）。
A：建设工程造价咨询合同标准条件 B：建设工程造价咨询合同专用条件 C：比选中标通知书 D：双方共同签署的补充与修正文件 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P63 67．预算定额的人工工日消耗量应包括（ ）。 A：基本工 B：材料超运距用工 C：人工幅度差 D：材料运输用工 [标准答案]：ABC [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P114 84
68、编制招标控制价需要考虑的因素包括（ ）。
A：目标工期的要求 B：不同的施工方案 C：材料差价因素 D：工程承发包模式 [标准答案]：AC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P211 69．索赔是受损失者的权力，其根本目的在于（ ）。 A：保护自身利益 B：挽回损失 C：增加赢利 D：避免亏本 [标准答案]：ABD [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P228 85
70、设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其（ ）等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 A：规格 B：品牌 C：型号 D：性能 [标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P4 71．编制材料消耗定额的基本方法有（ ）。 A：现场技术测定法 B：试验法 C：统计法 D：平均法 [标准答案]：ABC [答案来源]：《建设工程造价管理基础知识》 P122 86
72、定额基价的编制依据有（ ）。
A：现行的施工定额 B：现行的工资标准
C：现行的地区材料预算价格 D：现行的施工机械台班价格 [标准答案]：BCD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P128 73．工程建设其它费用主要包括（ ）。 A：工程监理费 B：建设用地费 C：临时设施费 D：工程排污费 [标准答案]：ABC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P153-154 87
74、招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据（ ），由发包人与承包人订立书面合同约定。
A：审定的工程预（概）算书 B：招标文件 C：中标人的投标文件 D：中标通知书 [标准答案]：B、C [答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第6条 75．造价员注册单位变更分为（ ）等几种情况。 A：企业之间变更 B：省内变更
C：本省转出 D：省外（或行业）转入 [标准答案]：BCD
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第22条 88
76、国家实行土地用途管理制度，将土地分类为（ ）。 A：农用地 B：建设用地 C：其他用地 D：未利用地 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P22
77．以下说法符合四川省“全国建设工程造价员”管理办法的是（ ）。 A：有“审核”权的造价员可以承担全部专业的造价工作 B：造价员只能受聘于一个工作单位
C：造价员在咨询单位的，完成的造价成果文件要加盖咨询单位资质专用章，由咨询单位承担相应责任
D：无“审核”权的造价员不能从事有关“审核”和“鉴定”工作 [标准答案]：BD
[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第33条 89
78、下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（ ）。 A：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级 B：工程造价咨询企业的业务承接，不受行政区域的限制
C：工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务
D：工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案
[标准答案]：ACD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P31
79．在可调价合同中，合同价款的调整因素包括（ ）。 A：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B：工程造价管理部门公布的价格调整
C：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时 D：双方约定的其他因素 [标准答案]：ABD
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P71 90
80、计入建筑安装工程造价内的税金包括（ ）。
A：印花税 B：营业税 C：城市维护建设税及教育费附加 D：土地使用税 [标准答案]：BC
[答案来源]： 《建设工程造价管理基础知识》 P93
81、下列工程建设投资中，属于与未来生成经营有关的其他费用的有（）。
A.联合试运转费 B.建设单位管理费
C.办公家具购置费 D.生产家具购置费 E.生产职工培训费 【答案】ACDE
【解析】与未来企业生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。 91
82、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），应计入社会保险费的有（）。
A.财产保险费 B.失业保险费 C.医疗保险费
D.劳动保险费 E.工商保险费 【答案】BCE
【解析】应计入社会保险的有养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容